Estados Unidos v. Mueller , 113 US 153 (1885), fue un caso de contratos ante la Corte Suprema de los Estados Unidos .
Se había contratado a un contratista para que suministrara piedra a los Estados Unidos para un edificio, así como para que la aserrara, cortara y la labrara, todo según fuera "necesario". Sin embargo, los retrasos en el trabajo se habían debido a que los Estados Unidos tenían dudas sobre la conveniencia de terminar el edificio con ese tipo particular de piedra, así como sobre la conveniencia del propio sitio. Las suspensiones de los trabajos implicaron que varias comisiones examinaran los cimientos del edificio y la piedra.
El Tribunal sostuvo que el contratista podía recuperar daños y perjuicios por las suspensiones forzadas y las demoras en el trabajo por parte de los Estados Unidos. [1] Como elemento secundario, el Tribunal sostuvo que un contrato para suministrar "toda la piedra de dimensión que pueda requerirse en la construcción " de un edificio no incluye la piedra de dimensión utilizada en "los accesos o escalones que conducen al edificio".